Форма договора по техобслуживанию охранно пожарной сигнализации. Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

ДОГОВОР №

На техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации

г. Астана «__» _____ 2011 г.

Именуемый в дальнейшем «Исполнитель», __________. В., действующего на основании Устава с одной стороны, и ГККП «Детская музыкальная школа № 1», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующий на основании Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя техническое обслуживание, ремонт и периодическое техническое освидетельствование установок пожарной сигнализации в помещениях общежития, расположенного по адресу: А.

1.2. Содержание и объем работ:

Техническое обслуживание и ремонт - проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроле технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО;

Техническое освидетельствование - проводится после шести месяцев с момента сдачи и установки в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности дальнейшего использования по назначению.

1.3. До принятия сигнализации «Заказчика» на техническое обслуживание, «Исполнитель» принимает на себя обязательства провести работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния. По результатам обследования составляется Акт обследования сигнализации. На сигнализацию, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектный Акт.

1.4. В техническое обслуживание не входят РАБОТЫ по устранению неисправностей систем, возникшие по причине неправильной эксплуатации их Заказчиком (умышленные поломки, размораживание, обрывы, поджоги, хищения технических средств и т. д.)

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.

2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:

Проверку работоспособности сигнализации;

Контроль технического состояния сигнализации;

Проверку соответствия сигнализации, в том числе их электрических и (или) иных параметров требованиям технической документации;

Ликвидацию последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

Выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;

Определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становиться невозможной или нецелесообразной;

2.3. Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации «Исполнитель» обязан сообщить представителям «Заказчика» для принятия необходимых мер.

2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется «Исполнителем» своими силами.

2.5. В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине «Заказчика» все расходы, несет «Заказчик» .

2.6. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО или ремонта проверяется «Заказчиком» , после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. завести «журнал регистрации работ по ТО» на обслуживаемом объекте;

3.1.2. проводить проверку работоспособности и состояния оборудования не менее двух раз в месяц;

3.1.3. прибыть по вызову «Заказчика» (при сработке сигнализации) в течение 1 (одного) часа с момента вызова;

3.1.4. назначить ответственных лиц за проведение технического обслуживания установок;

3.1.5. предоставлять возможность проверять ход и качество работ;

3.1.6. гарантировать качество работ, исправность оборудования на момент завершения работ, о чем делается соответствующая запись в «журнал регистрации работ»

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. обеспечить технически грамотную эксплуатацию сигнализации;

3.2.2. своевременно принять и оплатить выполненные работы ;

3.2.3. обеспечивать допуск «Исполнителя» к обслуживаемым установкам;

3.2.4. информировать «Исполнителя» о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации сигнализации;

3.2.5. не производить самостоятельно ремонт и не вносить изменения в существующую схему установок без согласования с «Исполнителем» ;

3.2.6. обеспечить ограничение доступа посторонних лиц к обслуживаемым установкам;

3.2.7. выполнять требования «Правил пожарной безопасности РК».

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Общая сумма договора составляет _______ (_____________________________ ) тенге в год.

4.2. «Заказчик» производит оплату в размере ______________ (______________ ) тенге ежемесячно в течение года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» , либо наличным платежом, до числа соответствующего числу заключения договора.

4.3. Работы по установке и замене оборудования, цена которых не превышает 5 % от ежемесячной стоимости обслуживания при неисправностях, возникших не по вине «Заказчика», осуществляются «Исполнителем» без дополнительных затрат для «Заказчика»;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Исполнитель» вправе прекратить обслуживание пожарной сигнализации уведомив об этом «Заказчика».

5.3. В случае нарушения срока выполнения Работ «Исполнителем», «Заказчик» вправе удержать выплату, причитающуюся «Исполнителю» за фактически выполненные работы.

5.4. В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,01 % от суммы, подлежащей к оплате, но не более 3% от суммы договора, за каждый день просрочки.

5.5. В случае нарушения срока выполнения Работ, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 3% процентов от общей суммы Договора. По исполнению настоящего пункта «Заказчик» вправе удержать размер указанной неустойки из денег, причитающихся «Подрядчику» за фактически выполненные работы.

5.6. Оплата суммы неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2011 года.

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут, в следующих случаях:

По истечении срока действия договора;

Досрочно (с письменного уведомления одной из сторон) согласно закона о государственных закупках РК;

6.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.4. Все отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, но не урегулированные его условиями, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке , имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

г. __________ "___"________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или лицензии) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя.

1.2. Перечень подлежащих техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации (далее - "сигнализация"):

1.2.1. _______________________________________________________________. (наименование, характеристики, адрес, место нахождения)

1.2.2. _______________________________________________________________.

1.2.3. _______________________________________________________________.

1.3. Исполнитель при оказании услуг руководствуется:

СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".

ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок".

Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).

Подпунктами Г. 3 и Г. 4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.

Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256).

Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 13.08.2009 N 293-ст).

Разд. 5 "ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" (утверждены Приказом Госкомархитектуры СССР от 12.07.1989 N 125).

(Для предприятий химической промышленности - Разд. 18 "ВНЭ 5-79. Ведомственные строительные нормы. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности" (утверждены Минхимпромом СССР 25.07.1979).)

1.4. Исполнитель _______________________ (обязуется оказать услуги лично/ вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание сигнализации с периодичностью _____ раз в _______________.

2.1.2. Обслуживание сигнализации, указанной в п. _____, проводится в соответствии с разд. _____ проекта (или паспорта).

2.1.3. В случае поступления от Заказчика запроса о внеплановом техническом обслуживании сигнализации уведомить Заказчика о получении запроса не позднее _______________ с момента его получения (при условии, что запрос был направлен по факсу) и приступить к выполнению запроса не позднее _______________ с момента его получения.

2.1.4. В срок _______________ с момента окончания выполнения работ, предусмотренных пп. 2.1.1 настоящего Договора, представить Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры, акта выполненных работ.

2.1.5. Представлять Заказчику ежемесячно не позднее _______________ акты оказанных услуг.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю задание Заказчика (Приложение N 1) и в тот же срок предоставить Исполнителю: помещения: _________________________, рабочие места в количестве _____, оснащенные: _________________________, в том числе инструменты: _________________________, оргтехнику: _________________________, средства связи: _________________________.

2.2.2. Обеспечить сотрудников Исполнителя: _________________________.

2.2.3. Оплатить работы и услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ Исполнителя по ремонту сигнализации составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 18%.

3.2. Стоимость услуг Исполнителя по техническому обслуживанию сигнализации составляет _____ (__________) рублей в месяц.

3.3. Порядок оплаты работ/услуг: _____________________________.

3.4. Сроки оплаты работ/услуг: _______________________________.

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Заказчиком обязанности оплатить установленную настоящим Договором стоимость работ и/или услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОКИ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего Договора - с момента его подписания Сторонами до "___"________ ____ г.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого расторжения.

6.4. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за _____ (__________) дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

6.6. Сроки оказания услуг определены в Перечне оказываемых услуг (Приложение N 5).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

7.2.1. Задание Заказчика (Приложение N 1).

7.2.2. Перечень сотрудников Исполнителя (Приложение N 2).

7.2.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).

7.2.4. Акт оказанных услуг (Приложение N 4).

7.2.5. Перечень оказываемых услуг (Приложение N 5).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: ___________________________________ _______________________________ М.П. М.П.

на содержание и техническое обслуживание средств охранной сигнализации, установленных в местах хранения личного имущества граждан

г. ________________ «___» ______________ 20___ г.

(подразделение вневедомственной охраны)__________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель 1», в лице начальника ______, действующего на основании ________, с одной стороны, Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации, в лице начальника ______________________________________, действующего на основании _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель 2», с другой стороны, а также _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание «Заказчику» «Исполнителем 1» услуг по содержанию средств охранной сигнализации, установленных в местах хранения личного имущества граждан, а «Исполнителем 2» по техническому обслуживанию.

1.2. Услуги «Исполнителя 1» по содержанию средств охранной сигнализации заключаются в контроле за каналом передачи сообщений, поступающих из квартиры, домовладения, иного места хранения личного имущества граждан, где находится имущество, принадлежащее «Заказчику» и/или членам его семьи и не используемое в предпринимательской и (или) иной деятельности по адресу: _______________________________ (далее по тексту Договора - «Объект») с момента постановки средств охранной сигнализации, установленных на «Объекте» на пункт централизованного наблюдения (далее по тексту Договора - ПЦН) «Исполнителя 1» в режим «охрана» до снятия с ПЦН «Исполнителя 1», их приёме, регистрации и экстренному выезду наряда полиции на сообщения, поступившие с «Объекта» на ПЦН «Исполнителя 1», по сигналу «тревога».

1.3. Услуги «Исполнителя 2» по техническому обслуживанию заключаются в осуществлении комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию средств охранной сигнализации, установленных на «Объекте» в состоянии, соответствующем требованиям технической документации в течение всего срока эксплуатации.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. «Исполнитель 1» обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль по каналам связи за состоянием средств охранной сигнализации, установленных на «Объекте» «Заказчика», подключённых на ПЦН «Исполнителя 1».

2.1.2. При поступлении сообщений с «Объекта» «Заказчика» на ПЦН «Исполнителя 1», обеспечить их регистрацию и прибытие мобильного наряда полиции к «Объекту» в максимально короткое время для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, принять меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия.

2.1.3. Порядок действий нарядов полиции при выезде по сигналу «тревога» осуществлять в соответствии с действующими нормативными актами МВД России.

2.1.4. Осуществлять приём заявок на устранение неисправностей средств охранной сигнализации, установленных на «Объекте», с последующей передачей их «Исполнителю 2» и контроль за организацией технического обслуживания.

2.1.5. Обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, создаваемых для надлежащего исполнения принятых по настоящему договору обязательств.

2.1.6. При обнаружении признаков нарушения целостности «Объекта» сообщить об этом «Заказчику», «Исполнителю 2» и в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Обеспечить, не проникая на «Объект», неприкосновенность места происшествия.

2.1.7. Содействовать прибытию на «Объект» представителей «Заказчика».

2.1.8. Обеспечить сохранность дубликатов ключей от дверей «Объекта», в случае принятия их от «Заказчика» под роспись, а в день расторжения настоящего Договора возвратить их «Заказчику». Уничтожить по акту ключи, невостребованные по истечении трёх месяцев после расторжения Договора.

2.1.9. Осуществлять технический осмотр «Объекта» на предмет технической укрепленности и работоспособности технических средств охраны в соответствии с Приказом МВД РФ от 16.07.2012 г. № 689.

Обследование технического состояния охраняемых «Объектов» производится при участии представителей «Исполнителя 1», «Исполнителя 2» и «ЗАКАЗЧИКА». По окончании проверки составляется «Акт обследования» (далее по тексту Договора - «Акт обследования»), в котором отражаются вновь выявленные недостатки по технической укрепленности, работоспособность средств охранной сигнализации, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроки выполнения этих мероприятий.

«Акт обследования» приобщается к настоящему Договору и становятся неотъемлемой его частью.

2.2. «Исполнитель 1» вправе:

2.2.1. Приостановить предоставление услуг по настоящему Договору либо расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом «Заказчика» и «Исполнителя 2» за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты приостановления или расторжения Договора, при возникновении споров между хозяйствующими субъектами о праве собственности и управлении имуществом до принятия решений в судебных инстанциях.

2.2.2. Приостановить действие Договора или расторгнуть его в одностороннем порядке, в случае невозможности выполнения обязанностей, принятых на себя по настоящему Договору, по независящим от «Исполнителя 1» причинам, до полного устранения таких причин, о чем «Заказчик» и «Исполнитель 2» ставится в известность по телефону с последующим письменным уведомлением. К таким причинам относятся:

а) неисправность телефонной линии, отключение электроэнергии, замена или ремонт пульта централизованной охраны, подключение ADSL, и т.п.;

б) предоставленные «Заказчиком» ключи и коды не соответствуют запорным устройствам «Объекта» (дверей калиток, подъездов, холлов, тамбуров);

в) элементы технической укрепленности «Объекта» требуют ремонта или замены;

г) неисправность средств охранной сигнализации.

д) по решению предприятия связи на «Объекте» произошло изменение номера телефона, переключение его на спаренную схему или обратное переключение, отключение телефона;

е) произошла ликвидация ПЦО.

2.2.3.Приостановить предоставление услуг по настоящему Договору либо расторгнуть настоящий Договор при несвоевременной оплате «Заказчиком» услуг, оказанных «Исполнителем 1», уведомив об этом «Заказчика» и «Исполнителя 2» за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты приостановления либо расторжения.

2.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при передаче «Заказчиком» «Объекта» в собственность другим лицам с последующим уведомлением «Исполнителя 2».

2.2.5. При неуплате «Заказчиком» в установленный настоящим Договором срок суммы за оказанные услуги «Исполнителем 1», последней стороной начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 3.3. срока исполнения обязательств по оплате, в размере действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

2.2.6. Приостановить действие настоящего Договора в случае нарушения сроков, устранения выявленных недостатков в технической укрепленности охраняемого объекта, средствах охраны и связи, которые отражены в «Акте обследования». А также в случае отказа «Заказчика» выполнить предписания, указанные в «Акте обследования».

2.3. «Исполнитель 2» обязуется:

2.3.1. Осуществлять своевременное и качественное техническое обслуживание средств охранной сигнализации согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

2.3.2. Выполнять заявки «Заказчика» на устранение неисправностей средств охранной сигнализации, установленных на «Объекте» в кратчайшие сроки.

2.3.3. Обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, создаваемых для надлежащего исполнения принятых по настоящему договору обязательств.

2.3.4. Инструктировать «Заказчика» и ответственных лиц о правилах эксплуатации средств охранной сигнализации, установленных на «Объекте».

2.3.5. При наличии заявления «Заказчика» о причинённом в охраняемое время ущербе, участвовать в определении размера этого ущерба и сверке остатков материальных ценностей.

2.4. «Исполнитель 2» вправе:

2.4.1. Приостановить действие Договора, в случае невозможности выполнения обязанностей, принятых на себя по настоящему Договору, по независящим от «Исполнителя 2» причинам: из-за неисправности каналов связи, отключении электроэнергии, неисправности средств охранной сигнализации по вине «Заказчика», письменно уведомив об этом «Заказчика» и «Исполнителя 1» за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты приостановления.

2.4.2. Приостановить предоставление услуг по настоящему Договору либо расторгнуть настоящий Договор при несвоевременной оплате «Заказчиком» услуг, оказанных «Исполнителем 2», уведомив об этом «Заказчика» и «Исполнителя 1» за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты приостановления либо расторжения.

2.4.3. При неуплате «Заказчиком» в установленный настоящим Договором срок суммы за оказанные услуги «Исполнителем 2», последней стороной начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п. 3.4. срока исполнения обязательств по оплате, в размере действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

2.5. «Заказчик» обязуется:

2.5.1. Строго соблюдать правила эксплуатации средств охранной сигнализации.

2.5.2. Определить доверенных лиц, а также лиц, ответственных за пользование средствами охранной сигнализации.

2.5.3. Не допускать к пользованию средствами охранной сигнализации лиц, не прошедших инструктаж о правилах их эксплуатации и не являющихся доверенными лицами либо ответственными за пользование средствами охранной сигнализации.

2.5.4. Обеспечить работоспособность средств охранной сигнализации, установленных на «Объекте», совместно с «Исполнителем 2» своевременно принимать меры к устранению неисправностей в их работе.

2.5.5. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сети электропитания, к которым подключены средства охранной сигнализации.

2.5.6. Не допускать к средствам охранной сигнализации, установленных на «Объекте», посторонних лиц для устранения неисправностей, внесений изменений в схему блокировки «Объекта», не производить указанные работы своими силами.

2.5.7. Организовывать и обеспечивать представителям «Исполнителя 1» и «Исполнителя 2» возможность доступа на «Объект» в целях выполнения ими обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора. В целях обеспечения надлежащего выполнения «Исполнителем 1» принятых обязательств, сдать «Исполнителю 1» дубликаты ключей от замков и других запирающих устройств всех входных дверей «Объекта», а также запирающих устройств входных дверей калиток, подъездов, холлов, тамбуров (п. 9 Приложения №1 к настоящему Договору) и сообщить их коды (п. 10 Приложения №1 к настоящему Договору).

При утере, а также смене замков и кодов незамедлительно информировать об этом «Исполнителя 1» .

2.5.8. Ставить в известность «Исполнителя 1» и «Исполнителя 2» о передаче «Объекта» в собственность другим физическим или юридическим лицам. Не использовать «Объект» в коммерческих целях.

2.5.9. Предоставить «Исполнителю 2» право производить осмотр «Объекта» (необходимый для выяснения «Исполнителем 1» причин срабатывания средств охранной сигнализации) в присутствии доверенного лица, а также (по желанию «Заказчика») в присутствии 2-х понятых или без таковых (п. 14 Приложения №1 к настоящему Договору).

2.5.10. Перед включением средств охранной сигнализации в режим «охрана» проверять, чтобы на «Объекте» не оставались люди, животные, включенные электроприборы, источники огня, запирать двери, окна, форточки, люки и т.д. на запорные и замковые устройства.

2.5.11. При обнаружении любого нарушения целостности «Объекта» и (или) нарушения целостности средств охранной сигнализации немедленно сообщать об этом «Исполнителю 1», который извещает «Исполнителя 2».

2.5.12. Ставить в известность «Исполнителя 1» о сдаче «Объекта» под охрану на длительный срок.

2.5.13. Во избежание рывковых (скоротечных) краж защитить входной проём двойной дверью с установкой на каждую дверь по два врезных несамозащёлкивающихся замка на расстоянии не менее 300 мм друг от друга, которые при сдаче «Объекта» на ПЦН закрываются на ключ.

2.5.14. При обнаружении хищения имущества «Заказчика» в результате проникновения на «Объект» посторонних лиц, немедленно сообщить об этом «Исполнителю 1» и «Исполнителю 2». До прибытия представителей «Исполнителя 1» и «Исполнителя 2» обеспечить неприкосновенность места происшествия.

2.5.15. В случаях обнаружения «Исполнителем 1» признаков проникновения на «Объект», а также при принятии «Исполнителем 1» мотивированного решения о необходимости осмотра и перезакрытия «Объекта», прибыть или обеспечить в возможно короткое время прибытие на «Объект» соответствующих лиц, но не позднее чем через один час после получения сообщения о необходимости прибытия.

2.5.16. Соблюдать требования по технической укреплённости «Объекта», по оборудованию или ремонту средств охранной сигнализации, а также порядок хранения ценностей, оружия или другого имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.5.17. Своевременно производить оплату за услуги, оказываемые по настоящему Договору.

2.5.18. Незамедлительно сообщать на ПЦН «Исполнителя 1» об утере электронного ключа или разглашении конфиденциальной информации (кода, пароля, пультового номера).

2.5.19. Предоставлять для оформления договора «Исполнителю 1» и «Исполнителю 2» документ удостоверяющий личность, свидетельство о Государственной регистрации права на охраняемый «Объект»

2.5.20. Производить капитальный ремонт или замену комплекса технических средств охраны при невозможности его дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров, вследствие воздействия климатических или производственных факторов, исключающих надежную защиту охраняемого «Объекта», но не реже одного раза в 8 (восемь) лет.

2.6. «Заказчик» вправе:

2.6.1. Изменять режим содержания средств охранной сигнализации путём направления «Исполнителю 1» письменного уведомления за 3 (три) рабочих дня до желаемой даты изменения.

2.6.2. Приостановить либо расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом «Исполнителя 1» и «Исполнителя 2» за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты приостановления либо расторжения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Ежемесячная сумма оплаты услуг «Исполнителя 1» указывается в п. 15 Приложения №1 к настоящему Договору, которое подписывается «Исполнителем 1» и «Заказчиком».

3.2. Стоимость услуг, оказываемых «Исполнителем 2» указывается в Приложении №2 к настоящему Договору, которое подписывается «Исполнителем 2» и «Заказчиком».

3.3. Оплата за услуги, предоставляемые «Исполнителем 1» по настоящему договору, производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца «Заказчиком» в соответствии с п. 3.1. настоящего договора путем:

_____________________________________________________________________________

3.3.1 Оплата за ложный выезд наряда полиции по вине «Заказчика» его доверенных лиц, а также лиц ответственных за пользование средствами охранной сигнализации производится не позднее 10 дней с момента вручения извещения о ложном выезде. В случае неоплаты компенсации за ложный выезд наряда полиции в установленный срок, денежные средства, поступившие в счет ежемесячной оплаты за охрану, засчитываются в счет оплаты ложного выезда наряда полиции.

3.4. Оплата за услуги, предоставляемые «Исполнителем 2» осуществляется ежемесячно не позднее 5 числа последующего месяца на основании настоящего Договора.

3.4.1. Оплата в части услуг «Исполнителя 2» по Договору должна производиться одним из следующих способов:

___________________________________________________________________________

3.4.2. Во всех случаях оплаты по договору в порядке и способами, предусмотренными пунктом 3.4.1. комиссия банка взиматься с «Заказчика» не будет.

3.4.3. Заказчик вправе исполнить свои обязательства по договору досрочно за услуги, подлежащие оказанию «Исполнителем 2» в будущем. Оплата, произведенная авансовым платежом, может охватывать любой временной период до окончания текущего календарного года.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Сторонами проводятся расчёты исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения Договора.

3.6. В случае приостановления исполнения обязательств по настоящему Договору, «Заказчик» производит оплату стоимости резервирования пультового номера с возмещением фактических затрат по использованию телефонных линий.

3.7. При изменении стоимости на оказываемые услуги, «Сторона - инициатор» обязана уведомить «Заказчика» и другую Сторону - «Исполнителя» с внесением изменений в соответствующее Приложение к настоящему Договору или подписанием дополнительного соглашения.

Если по истечении семи календарных дней с момента получения письменного уведомления об изменении тарифов «Заказчик» продолжает пользоваться услугами «Исполнителя», то новые тарифы считаются автоматически принятыми «Заказчиком».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. По настоящему договору «Исполнитель 1» несёт ответственность за тайное хищение имущества «Заказчика», совершённое в охраняемый период, в результате ненадлежащего исполнения своих обязательств, принятых на себя по настоящему Договору в размере суммы оценки имущества, когда данный факт подтверждён решением суда в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. «Исполнитель 1»и «Исполнитель 2» не несут ответственности по настоящему договору за тайное хищение имущества «Заказчика», находящегося на «Объекте», в следующих случаях:

а) совершено в неохраняемый период времени;

б) совершено путём проникновения посторонних лиц на «Объект» через места, от защиты которых средствами охранной сигнализации «Заказчик» отказался;

в) при наступлении «Форс-мажорных» обстоятельств;

г) совершено членом семьи «Заказчика», доверенным лицом или иными лицами, проживающими на охраняемом «Объекте», если этот факт установлен в предусмотренном действующим законодательством порядке;

д) если установлено, что «Исполнитель 1» был лишён возможности вскрывать и/или осматривать «Объект» для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации вследствие несоответствия дубликатов ключей от замков входных дверей «Объекта», ключей или кодов запирающих устройств: дверей, калиток, подъездов, холлов, тамбуров, угрозы нападения домашних животных;

е) совершено вследствие несоблюдения «Заказчиком», доверенными лицами и ответственными лицами за пользование средствами охранной сигнализации, требований п.п. 2.5.4.,2.5.5., 2.5.6., 2.5.13., 2.5.16., 2.5.18 настоящего договора;

ж) при установлении, либо задержании «Исполнителем 1» виновных лиц в момент совершения хищения имущества;

з) при не поступлении сигнала «тревога» с охраняемого «Объекта» из-за неисправностей средств охранной сигнализации, возникших по вине «Заказчика»;

и) в период использования «Объекта» в коммерческих целях;

к) совершено в период, когда «Исполнитель 1» временно не мог осуществлять охрану по техническим причинам (отключение электроэнергии, телефона, неисправность телефонной линии, замена или передислокация ПЦН), о чём «Заказчик» и ответственные лица были предупреждены;

л) причинения ущерба «Заказчику» в охраняемый период времени иным способом, не связанным с проникновением посторонних лиц на охраняемый «Объект» (пожар, затопление и т.п.);

м) причинения ущерба «Заказчику» при нарушении целостности «Объекта» при проникновении или попытке проникновения на него посторонних лиц, а также в случае причинения ущерба конструкциям и деталям, расположенным по внешнему периметру «Объекта» (замки, двери, окна, оконные, дверные и витринные стекла и т.п.).

н) нарушения либо невыполнения «Заказчиком» требований по технической укрепленности «Объекта», по оборудованию или ремонту средств охранной сигнализации, а также в случае нарушения порядка хранения ценностей, оружия или другого имущества в охраняемое время, определённого действующим законодательством Российской Федерации;

о) несоблюдения «Заказчиком», доверенными лицами и ответственными за пользование средствами охранной сигнализации правил эксплуатации средств охранной сигнализации;

п) в других случаях, если «Заказчик» не докажет вину «Исполнителей».

4.3. «Исполнитель1» также освобождается от ответственности по настоящему договору при не поступлении сигнала «тревога» с «Объекта» по причине неисправности смонтированных средств охранной сигнализации или ненадлежащего их технического обслуживания.

4.4. «Исполнитель 2» несёт ответственность, если тайное хищение имущества «Заказчика» произошло вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренного пунктом 2.3. настоящего Договора.

4.5. «Исполнитель 1» освобождается от ответственности в случае санкционированного снятия средств охранной сигнализации, установленных на «Объекте» с ПЦН «Исполнителя 1» лицами, не назначенными «Заказчиком» в качестве ответственных (доверенных) лиц, вне зависимости от правомерности действий указанных лиц.

4.6. Возмещение материального ущерба производится «Исполнителем 1» и «Исполнителем 2» после предоставления «Заказчиком» письменного заявления и копии судебного решения по факту ненадлежащего исполнения «Исполнителем 1» и (или) «Исполнителем 2» обязательств, принятых по настоящему Договору. Размер ущерба должен быть подтвержден расчётом стоимости похищенных материальных ценностей, составленным с участием представителей «Исполнителя 1» и «Исполнителя 2», «Заказчика» и подтверждён соответствующими документами.

4.7. Возврат «Заказчику» похищенных из охраняемого «Объекта» вещей и ценностей, изъятых следственными органами у лиц, совершивших кражу, производится этими органами или судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

В этом случае «Заказчик» в течение 30 дней выплачивает «Исполнителю 1» их стоимость из суммы, полученной от «Исполнителя 1» в порядке возмещения ущерба от тайного хищения.

4.8. В случае задержания «Исполнителем 1» посторонних лиц на охраняемом «Объекте» и при возникновении у «Заказчика» материальных претензий, последний предъявляет их непосредственно к задержанным лицам.

4.9. За неправильные действия «Заказчика» по использованию средств охранной сигнализации, повлекшие за собой «ложный» выезд наряда полиции на «Объект», «Заказчик» выплачивает «Исполнителю 1» компенсацию согласно действующему тарифу.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий договора невозможным), возникающих после заключения «Сторонами» настоящего договора либо вытекающих из существа Договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить разумными, доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ___________ 20__ г. и действует по «___»___________ 20__ г.

6.2. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не потребует его прекращения или перезаключения, Договор считается автоматически продлённым на прежних условиях и на тот же срок. Дальнейшая пролонгация настоящего Договора осуществляется в том же порядке.

6.3. При изменении условий, изложенных в настоящем договоре, все три экземпляра подлежат переоформлению, не прерывая общего срока действия договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений, ставших им известными в процессе выполнения настоящего Договора.

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ

7.3. Все споры по настоящему Договору или в связи с ним должны решаться Сторонами путём переговоров, в случае невозможности достичь согласия в установленном законом порядке.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

7.5. Настоящий Договор и приложения к нему (№ 1, № 2, № 3), которые, являются, его неотъемлемой частью составлены в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый находится у «Исполнителя 1», второй у «Исполнителя 2», а третий у «Заказчика».

8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСАСТОРОН:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ 1»: «ИСПОЛНИТЕЛЬ 2»:

Начальник Начальник

________

______________________________ ______________________________________

(Ф.И.О., подпись) М.П. (Ф.И.О., подпись) М.П.

«ЗАКАЗЧИК»:

___________________________________

(Ф.И.О. подпись)

Приложение №1

к договору от «____» _____________ 2011 г. №_______

по адресу:

домашний телефон:

1. Заказчик: ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

2. Удостоверение ____________серия __________№ _________ от «___» _____________ г.

3. Сведения о лицах, ответственных за пользование средствами охранной сигнализации:

(Ф.И.О. полностью, место работы, сотовый и рабочий телефоны):

4. Сведения о доверенных лицах:

(Ф.И.О. полностью, домашний адрес, место работы, домашний, сотовый и рабочий телефоны):

5. Пультовые данные:

6. «Объект» оборудован средствами охранной сигнализации: _________________________

7. От оборудования средствами охранной сигнализации ниже перечисленных мест, предложенных «Исполнителем 1»,отказываюсь: _______________________________________

(подпись «Заказчика»)

8. Установленные в МХЛИГ приборы: ____________________________________ принадлежат «Заказчику».

9. Ключи от входной двери в количестве ______ штук, ключи от входной двери подъезда, холла на лестничной площадке в количестве _______ штук на хранение (ячейка № ________) принял:

______________________

(подпись сотрудника ОВО)

10. Код запирающего устройства на входной двери подъезда______,на лестничной площадке_____

11. Наличие домашних животных (сторожевых собак): _________________________________

12. Условия осмотра объекта при наличии домашних животных (сторожевых собак) или при наличии высокого забора:_____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

13. Телефоны пульта централизованной охраны _______________________________

14. Вскрытие и осмотр «Объекта» производится: ________________________________________

(подпись «Заказчика»)

15. Ежемесячная сумма оплаты услуг «Исполнителя 1» составляет 1% от суммы оценки «Заказчиком» имущества, находящегося на «Объекте», но не ниже минимальной суммы, установленной действующими тарифами.

Я,_______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. «Заказчика»)

оцениваю находящееся на «Объекте» имущество на сумму _____________, плата за охрану «Объекта» в месяц составляет _______________________

Возмещаемая «Исполнителем 1» сумма ущерба по настоящему Договору составляет ______________________

______________________________

(подпись «Заказчика»)

16. Ежемесячная сумма оплаты услуг «Исполнителя 1» подлежит изменению в случае изменения оцениваемой им стоимости имущества, находящегося на «Объекте», при этом настоящее приложение подлежит перезаключению.

17. Охрана снимает с себя материальную ответственность за осмотр «Объекта» в отсутствии понятых:_________________________________________________________________________.

(претензий не имею, подпись «Заказчика»)

18. Необходимые дополнительные данные для каждого конкретного случая _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. «Заказчик» при отключении «Исполнителем 1» средств охранной сигнализации установленных на «Объекте» с ПЦН, при имеющейся задолженности по плате два и более месяца претензий к «Исполнителю 1» не имеет ______________________________________

(Ф.И.О. подпись «Заказчика»)

Необходимое время на вход ____ секунд

Примечание:

1. При первичном заключении настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает стоимость кроссировки телефонных линий.

2. В случае, предусмотренном п. 3.6. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает стоимость резервирования пультового номера с возмещением фактических затрат по использованию телефонных линий по расценкам ГТС.

3. В случае, предусмотренном п. 4.9. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает стоимость «ложного» выезда наряда полиции на «Объект» согласно действующему тарифу.

Приложение № 2

к договору от «____» ______________ 20__ г. №_______

Филиал ФГУП «Охрана» МВД России _____________________

Сумма без НДС:

Итого к оплате в месяц: ______________________

«ИСПОЛНИТЕЛЬ 2»: «ЗАКАЗЧИК»:

_______________________________________

Начальник ________________________________

_____________________________ ________________________________

(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 3

к договору от «___» ______________ 20__ г.

обслуживание средств охранной сигнализации,

установленных в местах хранения личного имущества граждан

Условия предоставления услуг

Услуги по техническому обслуживанию представляют собой комплекс работ по поддержанию технических средств охраны (ТСО) и приемопередающего оборудования в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

1. Техническое обслуживание включает.

1.1. Устранение неисправностей (текущий ремонт).

1.2. Работы по замене неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым. Замена неисправного ТСО (ППКОП, извещатели различного типа действия, оповещатели, кабельная и проводная продукция - производятся из обменного фонда на срок не более месяца со дня замены)

1.3. Проведение плановых (не реже одного раза в год для "Заказчиков" - физических лиц) регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и "Комплекса" в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале ДПУ (дежурного пульта управления) ПЦН (пульта централизованного наблюдения) ОВО, или автоматической отметкой о проверке и отметкой в журнале электромонтера с подписью ответственного лица «Клиента» о замене приборов, плат, проводов и других компонентов «Комплекса».

1.5. Изменение программы функционирования "Комплекса" по просьбе "Заказчика".

1.6. Оказание консультативных услуг "Клиенту" по вопросам эксплуатации "Комплекса".

2. Регламентные работы включают.

2.1. Визуальный осмотр компонентов "Комплекса", проверку правильности установки извещателей с учетом возможного изменения планировки или дизайна помещений.

2.2.Очистку и протирку клавиатур, извещателей, других компонентов "Комплекса".

2.3. Контроль рабочих напряжений.

2.4. Контроль работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации.

2.5. Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу.

2.6. Уточнение данных о пользователях.

2.7. Консультации, обучение пользователей.

3. Техническое обслуживание "Комплекса" не включает.

3.1. Капитальный ремонт "Комплекса" по истечении срока его службы.

3.2. Устранение дефектов и неисправностей, появившихся в следствие:

внесения изменений в состав "Комплекса" или его ремонта, проведенных лицами, не являющимися представителями "Исполнителя";
аварий на объекте или небрежных действий "Заказчика";
нарушения условий эксплуатации "Комплекса".

3.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи (проводной или сотовой), к которым подключено оборудование "Комплекса", кроме неисправностей объектового оборудования сотовой связи (приемопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).

4. Для "Комплекса", если в технической документации на оборудование не указано иное, устанавливается срок службы восемь лет со дня начала эксплуатации.

5. Замененные неисправные компоненты "Комплекса" становятся собственностью "Заказчика", за исключением компонентов, не выработавших гарантийные сроки.

6. Абонентская плата по договору включает стоимость:

6.1. Работ по замене приборов, блоков, плат, соединительных проводов и других компонентов "Комплекса", перечисленных в п.1 настоящих "Условий".

6.2. Регламентных работ.

6.3. Работ по изменению программы функционирования "Комплекса";

6.4. Работ по устранению причин "ложных" срабатываний;

6.5. Работ по оказанию консультативных услуг по эксплуатации "Комплекса".

7. Абонентская плата по договору не включает стоимость.

7.1. Сменных батарей и аккумуляторов (приобретаются «Заказчиком» самостоятельно).

7.2. Замененного оборудования и компонентов "Комплекса", а также работ, перечисленных в п.З. настоящих "Условий".

8. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, оплачивается "Клиентом" по выставляемым "Исполнителем" счетам в течение 3-х банковских дней.

9. Заявки на устранение неисправностей "Комплекса" принимаются круглосуточно ДПУ (дежурным пульта управления ОВО).

С "Условиями предоставления услуг" ознакомлен и согласен

"Заказчик" _________________________________________________________________________ Ф.И.О.

ДОГОВОР N _________

На охрану объекта при помощи средств

охранной сигнализации

г.___________________ "____" ___________ 20 ___г.

(указывается наименование контрагента) , именуемый(ое) в дальнейшем Заказчик, в лице (указывается должность руководителя) фамилия, имя отчество , действующего на основании Положения (Устава) утвержденного приказом от г. № , с одной стороны, и

федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области », именуемое в дальнейшем Исполнитель (указывается наименование филиала) - филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области» (фамилия, имя, отчество) , действующего на основании Устава, Положения о филиале и доверенности от _____ 2012 года № , с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Исполнитель" принимает на себя обязательства по контролю за объектом при помощи средств охранной сигнализации (ОС) путем централизованного наблюдения за ее состоянием на пульте централизованного наблюдения (ПЦН) и обеспечению выезда наряда полиции на объект при поступлении на пульт сигнала "тревога".

1.2. "Заказчик" обязуется своевременно производить оплату за предоставляемые услуги.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Наименование и адрес объектов, оборудованных ОС и подключенных на ПЦН, указываются в Перечне объектов (Приложение N1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Режим работы ОС, в течение которого осуществляется централизованное наблюдение за объектом, устанавливается в Приложении N1.

2.3. Обследование принимаемых Исполнителем под охрану объектов, производится межведомственной комиссией в составе представителей Исполнителя, Заказчика и организацией, уполномоченной на проведение проектно-монтажных работ , обслуживающей организации. При необходимости в комиссию в установленном порядке могут быть привлечены специалисты других заинтересованных организаций и ведомств .

Результаты обследования оформляются актом, составляемым сторонами до заключения контракта, который приобщается к настоящему договору.

Ответственность за исправность ОС, установленной на объекте несет «Заказчик».

Последующее обследование технического состояния объектов проводится при необходимости, но не реже двух раз в год, представителями Исполнителя и Заказчика с участием других заинтересованных служб (при необходимости) с составлением актов обследования, с указанием в них работоспособности ТСО, выявленных недостатков по технической укрепленности объектов, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий.

2.4. Порядок взятия ОС под централизованное наблюдение и ее снятие производится в соответствии с инструкцией по правилам пользования ОС, выдаваемой "Заказчику" либо его представителю под роспись при проведении первичного инструктажа по правилам пользования ОС.

2.5. Сотрудники "Исполнителя" при несении службы руководствуются Законом РФ "О полиции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.13. При срабатывании ОС обеспечить в возможно короткий срок (но не позднее, чем через 2 часа после получения вызова "Исполнителя") прибытие на объект уполномоченного лица для вскрытия и осмотра объекта. Оплачивать охрану объекта нарядом полиции свыше 2-х часов с момента прибытия "Исполнителя" на объект по сигналу "тревога" за дополнительную плату в соответствии с действующим тарифом за каждый пост полиции.

3.14. При обнаружении нарушения целостности объекта, факта кражи, уничтожения или повреждения имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц незамедлительно сообщить об этом на ПЦН "Исполнителя" и до прибытия его представителей обеспечивать неприкосновенность места происшествия.

3.15. В случае заявления о причинении материального ущерба в обязательном порядке в день обнаружения ущерба в присутствии уполномоченных представителей "Исполнителя" в строгом соответствии с данными бухгалтерского учета на день происшествия произвести снятие остатков материальных ценностей с составлением двустороннего акта инвентаризации. Не допускать снятие остатков материальных ценностей без представителя "Исполнителя".

3.16. Письменно информировать "Исполнителя" (не позднее, чем за 10 дней до начала) о проведении ремонта, перепланировки, переоборудования объекта, об изменении на нем режима или профиля работ, изменении мест хранения ценностей, а также о проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на порядок охраны объекта, техническое состояние ОС и потребовать внесение изменений в систему охраны объекта.

3.17. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы телефонной связи и сети электропитания, к которым подключены средства ОС.

3.18. Осуществлять хранение денежных средств (в пределах, установленных Центральным Банком РФ) изделий из драгоценных металлов или с драгоценными камнями в опечатанных несгораемых насыпных сейфах , прочно прикрепленных к полу или стене. В зависимости от специфики объекта условия хранения иных материальных ценностей определяются в акте обследования объекта.

3.19. Проводить капитальный ремонт или полную замену средств ОС при невозможности дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие воздействия климатических или производственных факторов, исключающих надежную защиту охраняемого объекта, также с учетом срока эксплуатации ОС, заявленного предприятием-изготовителем, на основании заключения (акта) комиссии, состоящей из представителей сторон.

3.20. Не разглашать посторонним лицам принципы работы установленных на объекте систем сигнализации, а также присвоенные пультовые номера (пароли).

3.21. Об утрате права собственности на объект охраны, о прекращении права пользования, владения, распоряжения объектом охраны, сдачи объекта или его части в аренду или субаренду не менее чем за 5 дней письменно информировать Исполнителя. При наличии имущественного спора в отношении объекта охраны - немедленно в письменном виде информировать Исполнителя.

3.22. В случае утраты электронного ключа немедленно информировать "Исполнителя" по телефону с последующим письменным уведомлением в течение одного дня (данный пункт действует в случае установки на объекте автоматизированной системы охраны).

3.23. Компенсировать "Исполнителю" в десятидневный срок, с момента направления счета, расходы, связанные с выездом группы задержания по ложным сигналам "тревога", допущенным по вине "Заказчика". Размер компенсации устанавливается "Исполнителем" на основании действующих тарифов. Ложная тревога - любое тревожное извещение, вызванное событиями, не связанными с попытками проникновения на охраняемый объект.

3.24. Соблюдать правила пользования ОС.

3.25. Компенсировать «Исполнителю» соответствующие затраты за сохранение подключения к системам передачи извещений, в случаях приостановления действия договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "СТОРОН"

4.1. «Исполнитель» несет материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, причиненного «Заказчику», в случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, при наличии вины, установленной судом.

4.2. Размер ущерба подтверждается надлежащими документами и расчетами стоимости похищенных или поврежденных товарно-материальных ценностей или денежных средств. Для этих целей производятся действия, предусмотренные п. 3.16. договора.

4.3. Возмещение материального ущерба производится на основании вступившего в законную силу решения суда и исполнительного листа.

4.4. Стоимость похищенных, изъятых следственными органами у лиц, совершивших хищение, и возвращенных "Заказчику" в установленном законом порядке материальных ценностей исключается из общей суммы требований, которые могут быть заявлены "Исполнителю", а ранее возмещенная сумма за эти ценности выплачивается "Заказчиком" "Исполнителю" в течение 15 дней после получения ценностей "Заказчиком".

4.5. В случае, если объект находился под охраной большее количество времени, чем указано в Приложении N 1, "Заказчик" выплачивает "Исполнителю" компенсацию за каждый полный час охраны в соответствии с действующим тарифом в течение 15 дней с даты направления счета, счета-фактуры.

4.6. В случае просрочки оплаты за оказанные услуги «Заказчиком», «Исполнитель» вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день погашения задолженности за каждый день просрочки платежа до полного погашения задолженности.

4.7. "Исполнитель" не несет ответственности в случаях, когда докажет отсутствие своей вины, а также в следующих случаях:

4.7.1. Если преступник проник на охраняемый объект до момента сдачи его под охрану.

4.7.2. Если ущерб, причинен в результате грабежа, разбойного нападения, пожара.

4.7.3. При отсутствии технического (эксплуатационного) обслуживания ОПС обслуживающей организацией если это послужило причиной возникновения ущерба.

4.7.4. Если причиной возникновения ущерба послужило перекрытие "Заказчиком" зоны действия приборов объемного или периметрального обнаружения.

4.7.5. Если ущерб причинен лицу, не состоящему в договорных отношениях с "Исполнителем".

4.7.6. Если ущерб причинен оставленному в охраняемом помещении личному имуществу работников.

4.7.7. Если ущерб причинен конструкциям и деталям, расположенным по внешнему периметру объекта (замки, двери, окна, оконные, дверные и витринные стекла и иные конструкции).

4.7.8. Если ущерб причинен в период времени, не указанный в Приложении N 1 к настоящему договору.

4.7.9. Если представитель "Заказчика" отказался выехать на охраняемый объект в случае срабатывания средств сигнализации, при условии, что это способствовало причинению ущерба.

4.7.10. При невыполнении "Заказчиком" пунктов 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23 настоящего договора.

4.7.11. Если лица, проникшие на объект задержаны.

4.7.12. В случае неисправности ОС, установленной на объекте «Заказчика».

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора определяется в зависимости от количества часов охраны, на основании утвержденного тарифа и указывается в Приложении N 2 к настоящему договору.

5.2. Оплата услуг "Исполнителя" производится "Заказчиком" ежемесячно в безналичном порядке путем перечисления сумм, указанных в Приложении N 2, до 20 числа текущего месяца на основании выставленного счета, счета-фактуры. Обязанность "Заказчика" производить оплату услуг в установленный срок не ставится в зависимость от получения "Заказчиком" счета, счета-фактуры. "Исполнитель" не обязан доказывать факт направления "Заказчику" счета, счета-фактуры. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет "Исполнителя".

5.3. Цена договора, указанная в Приложении N 2, пересматривается "Исполнителем" в одностороннем порядке в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" и определяется в порядке, устанавливаемом постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. N 752 "О порядке определения тарифов на оказываемые полицией услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе". Уведомление "Заказчика" об изменении цены договора производится путем направления нового Приложения N 2 (не позднее, чем за 10 дней до изменения цены договора), которое автоматически становится новым Приложением N 2 к настоящему договору и отменяет предыдущее.

5.4. При не поступлении оплаты в течение месяца с даты, установленной п. 5.2. "Исполнитель" имеет право в одностороннем порядке временно приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору уведомив об этом "Заказчика" по телефону, при помощи факсимильной связи или письменно. Возобновление договорных отношений возможно только после полного погашения задолженности.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае реорганизации, изменения юридического адреса , почтовых или банковских реквизитов или наименования, стороны своевременно информируют друг друга в письменном виде, но не позднее 10 дней с момента изменения.

6.2. Утрата права собственности на объект охраны, прекращение права пользования, владения, распоряжения объектом охраны "Заказчиком" влечет прекращение обязательств по договору со стороны "Исполнителя". Наличие имущественного спора в отношении объекта охраны является основанием для временного приостановления исполнения обязательств по договору "Исполнителем".

6.3. "Исполнитель" вправе временно приостановить предоставление услуг по настоящему договору в случае нарушения "Заказчиком" п. 3.6. и 3.20. настоящего договора.

6.4. "Исполнитель" вправе отказаться от принятия под охрану новых объектов при отсутствии технической возможности или достаточной штатной численности сотрудников.

6.5. Охрана объекта свыше 2-х часов с момента вызова "Заказчика" осуществляется только при наличии такой возможности за дополнительную плату в соответствии с действующим тарифом.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из сторон (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо косвенно участвует сторона по настоящему договору, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в законодательстве или других независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения сторонами настоящего договора, либо вытекающих из существа договора, равно как и в ходе выполнения сторонами принятых на себя обязательств, которые ни одна из сторон не могла предвидеть или предотвратить доступными и посильными средствами, освобождает эту сторону от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 2 месяца, по истечении которых договор прекращает свое действие.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается сроком на один год и вступает в силу с "___" ___________20_____ г.

8.2. Если за 1 месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении, то он считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

8.3. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую сторону не менее, чем за 10 дней до даты расторжения.

8.4. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при выполнении настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Перечень объектов (Приложение N 1)

Справка-расчет (приложение N 2)

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Под обслуживающей организацией понимается организация, имеющая право на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту ТСО, установленных на объектах, переданных под охрану подразделениям вневедомственной охраны территориальных органов МВД России, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ДОГОВОР N ___

на техническое обслуживание систем

охранно-пожарной сигнализации

г. Сергиев Посад «___» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Георгий» , именуемый в дальнейшем «Заказчик », в лице Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Посад СБ», действующее на основании лицензии № 2 / 018__ от «___» __________ 20__ года, выданной Главным управлением Государственной противопожарной службы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гагарина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации (далее – Сигнализация), установленных на объектах Заказчика. Местонахождение объектов перечислено в прилагаемом к договору перечне (Приложение № 1).

1.2. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания систем охранно-пожарной сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

1.3. До принятия сигнализации Заказчика на техническое обслуживание, Исполнитель принимает на себя обязательства в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента вступления настоящего Договора в силу провести работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния. По результатам обследования составляется Акт обследования сигнализации (Приложение № 2). На сигнализацию, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость, на основании которой составляется смета на работы по ремонту сигнализации. Работы по ремонту сигнализации выполняются по отдельным договорам.

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.

2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:

Проверку работоспособности сигнализации;

Контроль технического состояния сигнализации;

Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

Ликвидация последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

Выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;

Определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.

Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания сигнализации.

2.3. Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации Исполнитель обязан сообщить представителям Заказчика для принятия необходимых мер.

2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляться Исполнителем своими силами.

2.5. В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине Заказчика все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности сигнализации, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставляемому счету.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

Обеспечивать технически грамотную эксплуатацию сигнализации.

к моменту начала выполнения работ по техническому обслуживанию обеспечить свободный доступ Исполнителя к сигнализации.
информировать Исполнителя о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации сигнализации.

Своевременно производить оплату всех оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;

Выполнять требования «Правил пожарной безопасности в РФ».

3.2. Исполнитель обязан:

Ежемесячно производить техническое обслуживание сигнализации;

Соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у заказчика

производить технический осмотр сигнализации;
производить регламентные работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации сигнализации;
производить консультации по порядку эксплуатации сигнализации.

Ежемесячно предоставлять счет на оплату работ по техническому обслуживанию сигнализации.

4. Финансовые взаимоотношения Сторон

4.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации одного Объекта составляет 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 копеек) в месяц, включая НДС – 18%, что составляет 457 руб.63 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек).

4.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации по настоящему договору составляет 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 копеек) в месяц, включая НДС – 18%, что составляет 457 руб.63 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек)

4.3. Оплата услуг по настоящему договору производиться Заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг, в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения заказчиком счёта и счёта-фактуры от Исполнителя.

4.4. Исполнитель имеет право в течение срока действия настоящего Договора корректировать стоимость технического обслуживания, но более одного раза в год. Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления его Исполнителем о решении скорректировать стоимость технического обслуживания отклонить предложение Исполнителя и досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, оплатив оказанные в текущем месяце по день расторжения Договора по ценам последнего расчетного месяца. В случае принятия предложения Исполнителя, новые условия договора оформляются дополнительным соглашением.

5.Действие Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год. Если по истечении срока действия настоящего Договора оказание услуг продолжается, и ни одна из Сторон не заявила письменно о его расторжении, договор считается пролонгированным, т.е. заключенным на очередной срок, равный продолжительности указанного в настоящем пункте срока и на тех же условиях. Количество пролонгации не ограничено.

5.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут в следующих случаях:

По истечении срока действия, если настоящий Договор не был пролонгирован.

Досрочно:

а) по соглашению Сторон;

Заказчик _________________Исполнитель _________________

б) по инициативе одной из Сторон - с обязательным письменным уведомлением об этомдругой Стороны не менее чем за 15 суток до расторжения настоящего Договора;

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе, касающиеся объема оказываемых услуг, совершаются по инициативе одной из Сторон, с уведомлением об этом за 15 суток другой Стороны, только при взаимном согласии Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. Договор и все приложения к нему подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями. Наличие факсимильной подписи допускается.

7.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Исполнителя и два для Заказчика.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ООО «Георгий»

Адрес: 141300, М.О., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7/45

ИНН 5042071235, КПП 504201001

р/с 40702810700330000577 в

филиале № 5033 Внешторгбанк Розничные услуги г. Сергиев Посад

к/с 30101810500000000813

БИК 044689813

Исполнитель: ООО ЧОП «Посад СБ»

Местонахождение:

М.О., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.156/а

Банковские реквизиты:

ИНН 50420663851; КПП 504201001

р/с 40702810636041000127 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Дубна

к/с 30101810700000000794

БИК 044689794

Тел./факс ______________________

Заказчик:

Директор

ООО «Георгий»

_____________________ И.И. Иванов

Исполнитель:

Генеральный директор

ООО ЧОП «Посад СБ»

_____________________ Ю.В. Гагарин

Приложение № 1

к договору № 2490/03

от «___» __________ 20__ г.

Местонахождение объектов

Заказчик:

Генеральный директор

ООО «Георгий»

_____________________ И.И. Иванов

Исполнитель:

Генеральный директор

ООО ЧОП «Посад СБ»

_____________________ Ю.В. Гагарин