Типовой договор технического обслуживания слаботочных охранных сигнализаций. Договор технического обслуживания систем пожарно-охранной сигнализации
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя.
1.2. Перечень подлежащих техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации (далее - "сигнализация"):
1.2.1. _______________________________________________________________. (наименование, характеристики, адрес, место нахождения) 1.2.2. _______________________________________________________________. 1.2.3. _______________________________________________________________.
1.3. Исполнитель при оказании услуг руководствуется:
СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7).
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:89). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".
ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990). "Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок".
Статьей 10 ГОСТ Р 53704-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).
Подпунктами Г.3 и Г.4 Приложения "Г" к ГОСТ Р 53704-2009.
Статьей 9 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 N 256).
Пунктами 5.15 - 5.17 ГОСТ Р 53195.3-2009. "Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 13.08.2009 N 293-ст).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание сигнализации с периодичностью _____ раз в _______________.
2.1.2. Обслуживание сигнализации, указанной в п. _____, проводится в соответствии с разд. _____ проекта (или паспорта).
2.1.3. В случае поступления от Заказчика запроса о внеплановом техническом обслуживании сигнализации уведомить Заказчика о получении запроса не позднее _______________ с момента его получения (при условии, что запрос был направлен по факсу) и приступить к выполнению запроса не позднее _______________ с момента его получения.
2.1.4. В срок _______________ с момента окончания выполнения работ, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, представить Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры, акта выполненных работ.
2.1.5. Представлять Заказчику ежемесячно не позднее _______________ акты оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю задание Заказчика (Приложение N 1) и в тот же срок предоставить Исполнителю: помещения: _________________________, рабочие места в количестве _____, оснащенные: _________________________, в том числе инструменты: _________________________, оргтехнику: _________________________, средства связи: _________________________.
2.2.2. Обеспечить сотрудников Исполнителя: _________________________.
2.2.3. Оплатить работы и услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ Исполнителя по ремонту сигнализации составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 18%.
3.2. Стоимость услуг Исполнителя по техническому обслуживанию сигнализации составляет _____ (__________) рублей в месяц.
3.3. Порядок оплаты работы/услуг: _____________________________.
3.4. Сроки оплаты работы/услуг: _______________________________.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Заказчиком обязанности оплатить установленную настоящим Договором стоимость работ и/или услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.
4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора - с момента его подписания Сторонами до "___"_________ ____ г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого расторжения.
6.4. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за _____ (__________) дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
7.2.1. Задание Заказчика (Приложение N 1).
7.2.2. Перечень сотрудников Исполнителя (Приложение N 2).
7.2.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).
7.2.4. Акт оказанных услуг (Приложение N 4).
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ______________________________________________________
Исполнитель: ___________________________________________________
________________________________________________________________
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Исполнитель: ___________________________________ ___________________________________ М.П. М.П.
ДОГОВОР №
На техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации
г. Астана «__» _____ 2011 г.
Именуемый в дальнейшем «Исполнитель», __________. В., действующего на основании Устава с одной стороны, и ГККП «Детская музыкальная школа № 1», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующий на основании Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя техническое обслуживание, ремонт и периодическое техническое освидетельствование установок пожарной сигнализации в помещениях общежития, расположенного по адресу: А.
1.2. Содержание и объем работ:
Техническое обслуживание и ремонт - проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроле технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО;
Техническое освидетельствование - проводится после шести месяцев с момента сдачи и установки в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности дальнейшего использования по назначению.
1.3. До принятия сигнализации «Заказчика» на техническое обслуживание, «Исполнитель» принимает на себя обязательства провести работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния. По результатам обследования составляется Акт обследования сигнализации. На сигнализацию, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектный Акт.
1.4. В техническое обслуживание не входят РАБОТЫ по устранению неисправностей систем, возникшие по причине неправильной эксплуатации их Заказчиком (умышленные поломки, размораживание, обрывы, поджоги, хищения технических средств и т. д.)
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.
2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:
Проверку работоспособности сигнализации;
Контроль технического состояния сигнализации;
Проверку соответствия сигнализации, в том числе их электрических и (или) иных параметров требованиям технической документации;
Ликвидацию последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;
Выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;
Определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становиться невозможной или нецелесообразной;
2.3. Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации «Исполнитель» обязан сообщить представителям «Заказчика» для принятия необходимых мер.
2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется «Исполнителем» своими силами.
2.5. В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине «Заказчика» все расходы, несет «Заказчик» .
2.6. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО или ремонта проверяется «Заказчиком» , после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. завести «журнал регистрации работ по ТО» на обслуживаемом объекте;
3.1.2. проводить проверку работоспособности и состояния оборудования не менее двух раз в месяц;
3.1.3. прибыть по вызову «Заказчика» (при сработке сигнализации) в течение 1 (одного) часа с момента вызова;
3.1.4. назначить ответственных лиц за проведение технического обслуживания установок;
3.1.5. предоставлять возможность проверять ход и качество работ;
3.1.6. гарантировать качество работ, исправность оборудования на момент завершения работ, о чем делается соответствующая запись в «журнал регистрации работ»
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. обеспечить технически грамотную эксплуатацию сигнализации;
3.2.2. своевременно принять и оплатить выполненные работы ;
3.2.3. обеспечивать допуск «Исполнителя» к обслуживаемым установкам;
3.2.4. информировать «Исполнителя» о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации сигнализации;
3.2.5. не производить самостоятельно ремонт и не вносить изменения в существующую схему установок без согласования с «Исполнителем» ;
3.2.6. обеспечить ограничение доступа посторонних лиц к обслуживаемым установкам;
3.2.7. выполнять требования «Правил пожарной безопасности РК».
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА4.1. Общая сумма договора составляет _______ (_____________________________ ) тенге в год.
4.2. «Заказчик» производит оплату в размере ______________ (______________ ) тенге ежемесячно в течение года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» , либо наличным платежом, до числа соответствующего числу заключения договора.
4.3. Работы по установке и замене оборудования, цена которых не превышает 5 % от ежемесячной стоимости обслуживания при неисправностях, возникших не по вине «Заказчика», осуществляются «Исполнителем» без дополнительных затрат для «Заказчика»;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Исполнитель» вправе прекратить обслуживание пожарной сигнализации уведомив об этом «Заказчика».
5.3. В случае нарушения срока выполнения Работ «Исполнителем», «Заказчик» вправе удержать выплату, причитающуюся «Исполнителю» за фактически выполненные работы.
5.4. В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,01 % от суммы, подлежащей к оплате, но не более 3% от суммы договора, за каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения срока выполнения Работ, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 3% процентов от общей суммы Договора. По исполнению настоящего пункта «Заказчик» вправе удержать размер указанной неустойки из денег, причитающихся «Подрядчику» за фактически выполненные работы.
5.6. Оплата суммы неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2011 года.
6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут, в следующих случаях:
По истечении срока действия договора;
Досрочно (с письменного уведомления одной из сторон) согласно закона о государственных закупках РК;
6.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.4. Все отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, но не урегулированные его условиями, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке , имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ДОГОВОР № ___________
на обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации
_____________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», _______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью организация «Центр» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава, закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности » и лицензии МВД на осуществление частной охранной деятельности № 000 от 19 сентября 2012 года, лицензии МЧС России на осуществление деятельности производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений № 2/15894 от 01.01.2001 года с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик передаёт, а Исполнитель принимает на текущее обслуживание систему автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре (далее ОПС), смонтированную на объектах Заказчика по адресам: _______________________________________________________
1.2. Обслуживание, выполняемое Исполнителем включает в себя:
Осуществление технического надзора за правильной эксплуатацией Заказчиком установок сигнализации - осуществляется постоянно ;
Осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации - в соответствии с графиком работ указанных в Приложении № 1 ;
Проведение внепланового обслуживания (не исключает планового проведения регламентных работ) - по мере необходимости ;
Устранение неисправностей установок сигнализации (в т. ч. текущий ремонт, устранение последствий отказов в работе ОПС) - в течение 12 часов с момента поступления заявки от Заказчика ;
Оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации установок сигнализации (проведение инструктажей, составление инструкций и т. д.) в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ - по мере необходимости ;
1.3. В объём работ не входят и выполняются за отдельную плату (на основании двухстороннего акта и по предварительно согласованной калькуляции):
Монтаж дополнительного оборудования;
Ремонт оборудования при выходе из строя по вине Заказчика;
Ремонт не гарантийного оборудования.
2. Условия расчётов
2.1. Ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за расчетным Исполнитель обязуется направить Заказчику акт оказанных услуг. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт оказанных услуг либо направить мотивированный отказ в течение 7 рабочих дней с момента его получения. Если Заказчик не подписал его и не предъявил мотивированный отказ от подписания акта, услуги считаются выполненными в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Работы по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации оплачиваются «Заказчиком» не позднее 2 рабочих дней с момента получения счета за оказанные услуги и подписания двухстороннего акта оказанных услуг за месяц.
2.3. Сумма по Договору составляет ______________ (_________________________) рублей 00 копеек, ежемесячно за оказание услуг. Исполнитель не признаётся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в силу ст. 346.11 Налогового кодекса РФ в связи с применением упрощенной системы налогообложения. При изменении статуса в качестве плательщика НДС Исполнитель обязан поставить Заказчика об этот в известность в течение 10 дней после получения либо отмены освобождения от уплаты НДС. За несвоевременное сообщение либо не сообщение об изменении статуса налогоплательщика Исполнитель несет ответственность в сумме понесенных Заказчиком убытков.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счет банка Заказчика.
3. Обязанности «Исполнителя»
3.1. Осуществлять качественное техническое обслуживание систем ОПС, установленных на объекте Заказчика и перечисленных в Приложении № 1 к настоящему договору в сроки и в объеме, оговоренные в настоящем договоре.
3.2. Составить план - график регламентных работ на основании предоставленной Заказчиком технической документации заводов-изготовителей на системы ОПС.
3.3. Давать заключения Заказчику о возможности или невозможности выполнения ремонта системы ОПС, а также уведомлять Заказчика об оборудовании выработавшем установленные сроки эксплуатации.
3.4. Производить замену вышедших из строя приборов, извещателей и оконечных устройств ОПС на аналогичные по тактико-техническим характеристикам на период их ремонта или приобретения новых, но на срок не более 1 месяца.
3.5. При осуществлении работ использовать собственные средства и оборудование, в том числе обеспечить своих работников, осуществляющих ее техническое обслуживание, необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, запасными частями и комплектующими изделиями. Производить обучение указанных работников, инструктажи, контроль за соблюдением «Правил техники безопасности ».
3.6. При срабатывании на Объекте пожарной сигнализации, направить на объект для выяснения причин срабатывания ПС, дежурный наряд охранников Исполнителя, и оповестить представителей Заказчика, а в случае признаков задымления или возгорания, вызвать пожарную охрану .
3.7. Обеспечить круглосуточный прием заявок от Заказчика на устранение неисправностей по тел: 919-499;919-400 . Обеспечить выполнение заявок Заказчика в сроки, установленные настоящим договором.
3.8. Представитель Исполнителя при каждой проверке системы охранно-пожарной сигнализации на объекте ЗАКАЗЧИКА вносит запись о проделанной работе в журнал, хранящийся у ЗАКАЗЧИКА. Запись заверяется подписью уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА.
4. Обязанности «Заказчика»
4.1. Обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями технической документации и рекомендациями Исполнителя.
4.2. В случае выявления неисправности охранно-пожарной сигнализации немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону, указанному в п. 3.6. настоящего договора.
4.3. Сообщать письменно Исполнителю о начале проведения ремонта и других мероприятий на объекте, которые могут повлечь за собой выход из строя охранно-пожарной сигнализации за 5 календарных дней.
4.4. Предоставить список ответственных лиц для оповещения, в случае срабатывания пожарной сигнализации.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый стихийными бедствиями, пожаром, затоплением.
5.2. В случае установления Исполнителем пломб на оборудование Заказчик обязуется не нарушать их целостность без согласования с Исполнителем.
5.3. Исполнитель возмещает материальный ущерб причиненный Заказчику в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору. Исполнитель возмещает затраты Заказчика, связанные с ложным срабатыванием сигнализации по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору, в случае предъявления таких затрат Заказчику со стороны охраняющей организации.
5.4. В случае наличия предписаний, рекомендаций и(или) привлечения к ответственности Заказчика контролирующими организациями, Исполнитель обязуется устранить допущенные нарушения и возместить убытки в установленные сроки, при условии, что замечания контролирующих органов явились следствием некачественно выполненных Исполнителем работ по настоящему договору.
5.5. Исполнитель возмещает Заказчику затраты по ремонту или приобретению новых средств сигнализации, выведенных из строя по причине неквалифицированного обслуживания этих средств персоналом Исполнителя.
5.6. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг по договору, Исполнитель имеет право приостановить обслуживание с предварительным уведомлением Заказчика за 15 дней до даты предполагаемого приостановления договора.
5.7. При ложном срабатывании сигнализации по вине Заказчика, составляется двусторонний АКТ с указанием причины, вызвавшей срабатывание ОС, согласно которого Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 200 (двести) рублей.
Выезд считается ложным в следующих случаях:
а) самовольное отключение системы пожарной сигнализации;
б) самовольное перемещение или обрыв элементов сигнализации Заказчиком или его представителем(и);
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор заключается сроком на один года и действует с «01» августа 2013 года по «31» июля 2014 года, включительно.
6.2. Если за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не изъявит желания о его прекращении, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год .
6.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любой момент, в случае предварительного уведомления Исполнителя за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора, Исполнителем - в случае предварительного уведомления Заказчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
7. Срок оказания услуг
7.1. Сроки оказания услуг определяются в Приложении № 1 Приложения - Перечень услуг
8. Дополнительные условия
8.1. Все условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в письменном виде, подписанными обеими сторонами, и рассматриваются как его неотъемлемая часть. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и банковских реквизитов, Исполнитель обязуется в 10-дневный срок письменно известить Заказчика.
8.3. Стороны обязуются не разглашать сведения о другой стороне и (или) о содержании предусмотренной Договором работы, носящие по согласованному решению сторон конфиденциальный характер. Сторона, виновная в причинении другой стороне убытков вследствие неисполнения данного обязательства, несет установленную законом ответственность.
8.4. Споры, вытекающих из настоящего Договора рассматриваются в Арбитражном суде УР.
8.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
8.6. Настоящим Исполнитель подтверждает факт ознакомления с Правилами внутреннего распорядка и техники безопасности, действующими на объекте Заказчика.
Приложение Перечень оборудования системы ОПС
8. Адреса и реквизиты сторон:
_____________// ___________/ ________________ /
Приложение к договору
Перечень работ | Периодичность обслуживания |
|
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. д. | ежеквартально |
|
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
|
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
|
Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т. д.) | ежемесячно |
|
Профилактические работы | ежеквартально |
|
Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
|
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
Исполнитель: Заказчик:
_____________/ / ___________/ __________________ /
Список ответственных лиц за противопожарное состояние на Объекте
ФИО | Адрес проживания | телефон |
Исполнитель: Заказчик:
_____________/ / ___________/ ____________________ /
ДОГОВОР N ___
на техническое обслуживание систем
охранно-пожарной сигнализации
г. Сергиев Посад «___» __________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Георгий» , именуемый в дальнейшем «Заказчик », в лице Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Посад СБ», действующее на основании лицензии № 2 / 018__ от «___» __________ 20__ года, выданной Главным управлением Государственной противопожарной службы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гагарина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации (далее – Сигнализация), установленных на объектах Заказчика. Местонахождение объектов перечислено в прилагаемом к договору перечне (Приложение № 1).
1.2. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания систем охранно-пожарной сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.
1.3. До принятия сигнализации Заказчика на техническое обслуживание, Исполнитель принимает на себя обязательства в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента вступления настоящего Договора в силу провести работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния. По результатам обследования составляется Акт обследования сигнализации (Приложение № 2). На сигнализацию, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость, на основании которой составляется смета на работы по ремонту сигнализации. Работы по ремонту сигнализации выполняются по отдельным договорам.
2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.
2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:
Проверку работоспособности сигнализации;
Контроль технического состояния сигнализации;
Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;
Ликвидация последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;
Выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;
Определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.
Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания сигнализации.
2.3. Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации Исполнитель обязан сообщить представителям Заказчика для принятия необходимых мер.
2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляться Исполнителем своими силами.
2.5. В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине Заказчика все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности сигнализации, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставляемому счету.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
Обеспечивать технически грамотную эксплуатацию сигнализации.
- к моменту начала выполнения работ по техническому обслуживанию обеспечить свободный доступ Исполнителя к сигнализации.
- информировать Исполнителя о дефектах, выявленных в процессе эксплуатации сигнализации.
Своевременно производить оплату всех оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
Выполнять требования «Правил пожарной безопасности в РФ».
3.2. Исполнитель обязан:
Ежемесячно производить техническое обслуживание сигнализации;
Соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у заказчика
- производить технический осмотр сигнализации;
- производить регламентные работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации сигнализации;
- производить консультации по порядку эксплуатации сигнализации.
Ежемесячно предоставлять счет на оплату работ по техническому обслуживанию сигнализации.
4. Финансовые взаимоотношения Сторон
4.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации одного Объекта составляет 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 копеек) в месяц, включая НДС – 18%, что составляет 457 руб.63 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек).
4.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации по настоящему договору составляет 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи рублей 00 копеек) в месяц, включая НДС – 18%, что составляет 457 руб.63 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копеек)
4.3. Оплата услуг по настоящему договору производиться Заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг, в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения заказчиком счёта и счёта-фактуры от Исполнителя.
4.4. Исполнитель имеет право в течение срока действия настоящего Договора корректировать стоимость технического обслуживания, но более одного раза в год. Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления его Исполнителем о решении скорректировать стоимость технического обслуживания отклонить предложение Исполнителя и досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, оплатив оказанные в текущем месяце по день расторжения Договора по ценам последнего расчетного месяца. В случае принятия предложения Исполнителя, новые условия договора оформляются дополнительным соглашением.
5.Действие Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год. Если по истечении срока действия настоящего Договора оказание услуг продолжается, и ни одна из Сторон не заявила письменно о его расторжении, договор считается пролонгированным, т.е. заключенным на очередной срок, равный продолжительности указанного в настоящем пункте срока и на тех же условиях. Количество пролонгации не ограничено.
5.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут в следующих случаях:
По истечении срока действия, если настоящий Договор не был пролонгирован.
Досрочно:
а) по соглашению Сторон;
Заказчик _________________Исполнитель _________________
б) по инициативе одной из Сторон - с обязательным письменным уведомлением об этомдругой Стороны не менее чем за 15 суток до расторжения настоящего Договора;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе, касающиеся объема оказываемых услуг, совершаются по инициативе одной из Сторон, с уведомлением об этом за 15 суток другой Стороны, только при взаимном согласии Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением.
7.2. Договор и все приложения к нему подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями. Наличие факсимильной подписи допускается.
7.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Исполнителя и два для Заказчика.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ООО «Георгий»
Адрес: 141300, М.О., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7/45
ИНН 5042071235, КПП 504201001
р/с 40702810700330000577 в
филиале № 5033 Внешторгбанк Розничные услуги г. Сергиев Посад
к/с 30101810500000000813
БИК 044689813
Исполнитель: ООО ЧОП «Посад СБ»
Местонахождение:
М.О., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.156/а
Банковские реквизиты:
ИНН 50420663851; КПП 504201001
р/с 40702810636041000127 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Дубна
к/с 30101810700000000794
БИК 044689794
Тел./факс ______________________
Заказчик:
Директор
ООО «Георгий»
_____________________ И.И. Иванов
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО ЧОП «Посад СБ»
_____________________ Ю.В. Гагарин
Приложение № 1
к договору № 2490/03
от «___» __________ 20__ г.
Местонахождение объектов
Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Георгий»
_____________________ И.И. Иванов
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО ЧОП «Посад СБ»
_____________________ Ю.В. Гагарин
Договор №
Именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства
по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации в помещениях
«Заказчика», находящегося по адресу:
1. _______________________________________________
1.2. Срок действия договора 1 год с момента его подписания.
1.3. По окончании срока действия договора он автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении.
2.Права и обязанности сторон
2.1.Заказчик обязан:
2.1.1.Обеспечить условия безопасного производства работ.
2.1.2. Предоставить сухое, отапливаемое, запираемое помещение для размещения рабочих и временного хранения оборудования и материалов.
2.1.3. Определить ответственного полномочного представителя для согласования вопросов режима работы и взаимодействия с техническими службами на объекте работ.
2.1.4. Обеспечить на период проведения работ сохранность на объекте инструмента, оборудования и расходных материалов.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Производить техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации в соответствии с согласованным планом-графиком и устранение выявленных дефектов.
2.2.2. Относиться к информации, предоставляемой Заказчиком, как конфиденциальной.
2.2.3. Прибывать на объект для устранения неисправностей по вызову должностных лиц объекта в течении 12 часов.
2.2.4. Подготовить и согласовать с Заказчиком план-график проведения работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, журнал учета проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации.
2.2.5. Предоставить Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с Законодательством РФ не позднее пяти рабочих дней с момента окончания расчетного месяца.
3.Ответственность сторон
3.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону письменно не менее чем за 30 дней до расторжения договора.
3.3.За нарушение условий пункта 2.2.5. договора Исполнитель несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки предоставления документов.
3.4.За нарушение условий пункта 5.1. в части сроков оплаты Заказчик несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки платежа.
4.Гарантийные обязательства.
4.1.Исполнитель гарантирует устранение выявленных неисправностей в замененном при ремонте оборудовании за свой счет в течении 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
4.2.Исполнитель не несет ответственности, если неисправность возникла вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в результате стихийных бедствий, аварий и иных случаях нарушения условий эксплуатации.
5.Расчеты по договору.
5.1.Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет:
Оплата по договору осуществляется ежемесячно,но не позднее 15-го числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем на основании выставленного счета.
5.2. Стоимость работ по ремонту оборудования согласуется заказчиком и Исполнителем дополнительно в каждом конкретном случае в соответствии с расценками Исполнителя на данный вид ремонтных работ.
5.3. Стоимость оборудования и материалов, используемых при устранении неисправностей, оплачивается дополнительно по реальным затратам Исполнителя, по соглашению с Заказчиком.
6.Дополнительные обязательства.
6.1.Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров.
6.2.В случае не достижения согласия по спорным вопросам их рассмотрение производится в соответствии с законодательством РФ.
6.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.